四好农村”公路绿化工程施工招标文件

'xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件xx市xx专养公路养护工程施工招标文件招标项目名称：xx线“四好农村公路”绿化工程招标编号：　xx　招标人：xx市xx直属分局（盖单位公章）招标代理机构：xx工程咨询有限公司（盖单位公章）　2017年6　月 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件使用说明1．《施工招标文件》以《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）和住房和城乡建设部《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）作为基础。2．《施工招标文件》包括第1章招标公告/投标邀请书、第2章投标须知、第3章评标办法和标准、第4章合同条款及格式、第5章工程量清单及计价、第6章招标图纸、第7章技术标准和要求和第8章投标文件格式。3．《施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。4．《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。5．《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。7.在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件目录第1章招标公告/投标邀请书4招标公告5第2章投标须知9第1节投标须知前附表10投标须知前附表11第2节投标须知18“投标须知”内容见《通用本》18投标须知内容修改表19第3章评标办法和标准21第1节评标办法和标准数据表22评标办法和标准数据表23第2节评标办法和标准26“评标办法和标准”见《通用本》26第4章合同条款及格式27第1节合同协议书28“合同协议书”内容见《通用本》28第2节通用合同条款29“通用合同条款”内容见《通用本》29通用合同条款补正表30第3节专用合同条款31专用合同条款32第4节合同附件55“合同附件”内容见《通用本》55第5章工程量清单及计价62第1节工程量清单63第2节招标控制价64第3节投标报价67第4节工程量清单与计价表格式69第6章招标图纸70第1节招标图纸目录71第2节招标图纸73第7章技术标准和要求74第1节招标项目概况和说明75（一）工程建设地点的现场自然条件75（二）工程建设地点的现场施工条件75第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件（三）招标项目说明75第2节工程建设技术标准76（一）工程建设标准强制性条文76（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准78（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求78第3节施工现场管理要求79（一）现场安全防护设施要求79（二）水土保持与环境要求79（三）文明施工要求79（四）施工机具进场要求79第4节招标人对工程主要材料设备的要求80（一）技术要求80（二）质量要求80（三）参考品牌81第5节招标人自行采购的材料设备82第6节其他要求83第8章投标文件格式84第1节资格审查文件85第2节商务文件89第3节技术文件93通用本补正数据表94第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件第1章招标公告第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件招标公告1.招标条件本招标项目xx线“四好农村公路”绿化工程已由xx市xx立项批准建设，建设单位为xx市xx直属分局，建设资金来源养护专项资金，招标人为xx市xx直属分局，委托的招标代理单位为xx工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况和招标范围2.1.工程建设地点：晋安区xx线；2.2.工程建设规模：晋安区X193线、X195、黄寿线（Y035线）线生态示范路工程，全长为32.677KM。X193线路段，长约20.576KM,绿化面积约1.05万m²；X195线路段，长约7.965KM，绿化补植面积约为0.40万m²；黄寿线（Y035线）路段，长约4.136KM,绿化面积约1.0万m²；2.3.招标范围和内容：范围：晋安区X193线、X195、黄寿线（Y035线）线生态示范路工程。内容：晋安区X193线、X195、黄寿线（Y035线），全线绿化种植、补植和景观提升工程，具体以工程量清单为准，以施工图纸为依据；2.4.招标控制价：1646113元，下浮K＝8.2%，则发包价为1526650元（其中暂列金15万元不下浮）2.5.工期要求：总工期为50个日历天(并确保在2017年9月10日前完工)；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；2.6.标段划分（如果有）：/；2.7.质量要求：符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）合格标准。3.投标人资格要求及审查办法3.1.投标人具有独立法人资格的营业执照（营业执照经营范围内含有园林绿化或园林绿化工程施工或园林景观工程施工）。3.2.第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具有园林专业中级或以上职称，并为投标人本单位在职职工；园林专业按关于修订《城市园林绿化企业资质标准》的通知（建城[2009]157号）的规定，园林专业：指与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。1.1.本招标项目不接受联合体投标。1.2.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。1.3.投标人“类似工程业绩”要求：　　　/　；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：　　　/　；1.4.其他资格要求：投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求详见招标文件。1.5.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。1.6.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。2.其他说明4.1根据《xx市财政局关于加强我市建筑服务业营改增后税源管理的补充通知》（榕财建[2017]94号），投标人须为在xx市注册成立的有独立法人资格并具有相应资质的公司,或在合同签订前在xx市成立具有法人资格的全资子公司，且授权该子公司负责工程价款结算并在xx五城区开具发票,实行一般计税方法计税。招标人必须与投标人及子公司签订三方协议，协议必须特别明确以下内容：（1）投标人授权子公司负责接收发包人依据合同所支付的全部价款，并缴纳与之有关的一切合法税、费。子公司向发包人开具增值税发票。（2）原合同项下投标人的全部权利和义务，由投标人和子公司共同行使和承担；三方协议签订前，投标人已经实际履行的原合同项下的权利义务，子公司均予以认可，并同意与投标人共同承担全部法律责任。3.招标文件的获取3.1.本招标项目不采用电子招投标。3.2.采用非电子招投标的，凡有意参加投标者，请于2017年6月23日至2017年6月29日（法定公休日、法定节假日除外），每天上午9时00分至12时00分，下午14时30至17时30分（北京时间，下同），到xx市台江区广达路391号广达豪门B座9层606xx工程咨询有限公司采用无记名方式购买招标文件。招标文件每份售价200元，售后不退。第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件1.1.招标图纸每份售价100元，售后不退。采用在合理造价区间随机抽取中标人办法的，投标人如需购买图纸，应在2017年6月29日前按售价预订，招标人在2017年7月3日交付图纸。1.2.开标时间：2017年7月12日9时45分1.3.开标地点：xx市鼓楼区工业路577号怡山大厦2.评标办法本招标项目采用的评标办法：在合理造价区间随机抽取中标人办法。3.投标保证金的提交6.1.投标保证金提交的时间：2017年7月11日15时00分前。6.2.投标保证金提交的金额：人民币叁万元整（￥30000元）。(注：各投标人不得分两次及两次以上转入对应的投标保证金，否则，由此造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。)。6.3.投标保证金提交的方式：：①应从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式交存项目投标保证金，汇到招标公告中招标人指定的投标保证金账户。投标保证金银行帐号：账户名称：xx工程咨询有限公司账号：01090313900120109122460开户银行：北京银行九龙山支行（备注：应在银行转账单上注明“xx投标保证金”，如因投标人汇款凭证未注明造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。）4.发布公告的媒介本次招标公告同时在福建招标与采购网(网址：www.fjbid.gov.cn)、xx市xx门户网站（www.fuzhou.gov.cn/glj/）上发布。5.联系方式招标人：xx市xx直属分局地址：xx市鼓楼区洪山街292号，邮编：350001电话：0591-83703698，传真：0591-83752198第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件联系人：李工招标代理机构：xx工程咨询有限公司地址：xx市台江区广达路391号广达豪门B座9层606，邮编：350004电话：0591-83721981，传真：0591-83721981联系人：小祁监督部门：xx市晋安区交通局地址：xx市福新路琼河巷3号电话：0591-83634674邮编：350011第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件第1章投标须知第1节第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件投标须知前附表第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件投标须知前附表说明：（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。项号条款号条款名称编列内容1.1.1招标人和招标代理机构招标人：xx市xx直属分局地址：xx市鼓楼区洪山街292号，邮编：350001电话：0591-83703698，传真：0591-83752198联系人：李工招标代理机构：xx工程咨询有限公司地址：xx市台江区广达路391号广达豪门B座9层606电话：0591-83721981，传真：0591-83721981联系人：小祁2.1.2/22.2.2本招标项目名称、招标编号和标段划分（如果有）招标项目名称：xx线“四好农村公路”绿化工程招标编号：xx标段划分（如果有）：/招标人允许投标人参加投标的标段数量：/招标人最多允许投标人中标的标段数量：/3.1.3资金来源和落实情况资金来源：xx市xx养护资金出资比例：100%资金落实情况：已落实到位4.1.4工程建设地点晋安区xx线5.1.5工程建设规模晋安区X193线、X195、黄寿线（Y035线）线生态示范路工程，全长为32.677KM。X193线路段，长约20.576KM,绿化面积约1.05万m²；X195线路段，长约7.965KM，绿化补植面积约为0.40万m²；黄寿线（Y035线）路段，长约4.136KM,绿化面积约1.0万m²6.1.6招标范围和内容第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件范围：晋安区X193线、X195、黄寿线（Y035线）线生态示范路工程。内容：晋安区X193线、X195、黄寿线（Y035线），全线绿化种植、补植和景观提升工程，具体以工程量清单为准，以施工图纸为依据1.1.7是否采用电子招投标本招标项目不采用电子招投标。2.2.1计划工期总工期为50个日历天(并确保在2017年9月10日前完工)；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/　3.2.2质量要求工程质量：符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）的合格标准；4.2.3合同价格形式固定单价合同5.3.1资格审查方式本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。6.4.1/4.2合格投标人资格条件1．投标人具有独立法人资格的营业执照（营业执照经营范围内含有园林绿化或园林绿化工程施工或园林景观工程施工）。2.投标人拟担任本招标项目的项目经理应具有园林专业中级或以上职称，并为投标人本单位在职职工；园林专业按关于修订《城市园林绿化企业资质标准》的通知（建城[2009]157号）的规定，园林专业：指与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。3.本招标项目不接受联合体投标。4.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。5.投标人“类似工程业绩”要求：　　/　；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：　　/　　；6、其他资格要求：投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求详见招标文件。7、本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。8、本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。其他资格要求详见招标文件第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。7.9.1踏勘现场招标人不组织踏勘现场。8.10.1投标预备会招标人不召开投标预备会。9.10.2投标人提出问题的截止时间/10.10.3招标人书面澄清的时间/11.11分包本项目不允许分包12.12偏离不允许第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件1.13.3电子招标文件/2.14.1投标人要求澄清招标文件的截止时间及提交方式投标人要求澄清招标文件的截止时间为2017年6月30日17时00分。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为：无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。3.14.2/24.1/25.1投标截止时间2017年7月12日9时45分4.14.2/14.4招标人对招标文件的澄清或者修改招标人对招标文件澄清或者修改内容的通知方式为：采用无记名方式购买招标文件的项目，招标人将通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。投标人领取招标文件澄清或者修改内容的方式为：采用无记名方式购买招标文件的项目，投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。5.15.3.1技术文件本招标项目招标人不要求投标人提交技术文件。6.18.1投标有效期投标截止时间后90日历天。7.19.1/19.2.1投标保证金1、投标保证金金额：叁万元整（￥30000元）；2、投标保证金形式：①应从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式交存项目投标保证金，汇到招标公告中招标人指定的投标保证金账户：①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“xx投标保证金”，如因投标人汇款凭证未注明造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件招标人以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。投标保证金银行帐号：账户名称：xx工程咨询有限公司账号：01090313900120109122460开户银行：北京银行九龙山支行3、投标保证金证明材料提交形式：采用非电子招投标的，须将银行转账单凭证的复印件（加盖投标人单位公章）作为资格审查文件的组成部分。4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。投标保证金的退还：（1）退保材料：投标人递交投标文件时，应用信封将退还保证金材料单独密封递交。（退保材料包括：收款收据、开户许可证复印加盖单位公章）。(2)投标保证金退还:按通用本投标须知第19.2条款规定的投标保证金退还办法和退还程序办理。1.20.1备选投标方案招标人不接受投标人提交备选投标方案。2.21.1要求提交的投标文件内容资格审查文件：要求提交；技术文件：不要求提交；商务文件：要求提交；其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：/3.21.4/21.5投标文件份数1、采用非电子招投标的，需提供纸质投标文件份数如下：资格审查文件：正本1份，副本1份；商务文件：正本1份，副本1份；（注：中标人在领取中标通知书时向招标代理单位提交投标文件副本2套及相应的电子文档1份）4.21.5电子投标文件/5.22.2.2/26.1/27.1开标时间、地点和要求1、开标时间：2017年7月12日9时45分开标地点：xx市鼓楼区工业路577号怡山大厦2、开标要求：投标人的法定代表人或其委托的代理人应当携带身份证原件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）递交投标文件，在递交投标文件的同时，投标人拟派出的项目负责人应持园林专业中级或以上职称证书、身份证和购买招标文件收款凭证（上述证件均需原件）到场核验登记，并提交相应证件的复印件（加盖公章）。第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件逾期送达的或不符合上述规定的，投标文件将被拒绝。退保材料：投标人递交投标文件时，应用信封将退还保证金材料单独密封递交。（退保材料包括：收款收据、开户许可证复印加盖单位公章）。1.23.1/24.7资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识规定要求的方式为：资格审查文件、商务文件分别按照《通用本》投标须知第22.2、22.3款的规定密封和标识，资格审查文件、商务文件应分别密封，外封套封面标识须参照投标须知第22.2.2、22.2.3款规定。资格审查文件、商务文件分别按照《通用本》投标须知第22.2、22.3款的规定密封和标识后提交，无须再密封在一个总封套内。资格审查文件、商务文件的外层封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章，否则视为投标文件未密封，其投标文件不予受理。2.24.2提交投标文件的地点投标人提交投标文件的地点和接收人为：地点：　　xx市鼓楼区工业路577号怡山大厦接收人：xx工程咨询有限公司招标人在投标截止时间前　60　分钟开始接收投标文件。3.24.5是否退还投标文件否4.30.1评标办法本招标项目采用的评标办法为：在合理造价区间随机抽取中标人办法。5.30.8/31.1是否授权评标委员会确定中标人否，推荐的中标候选人数：1名6.32.1/33.1公示时间、中标候选人及中标结果公示公示场所：网络公示公示媒介：福建招标与采购网(网址：www.fjbid.gov.cn)、xx市xx门户网站（www.fuzhou.gov.cn/glj/）7.34.1履约担保金额和形式履约担保金额：为签约合同价的10％；履约担保形式：银行保函或现金。履约担保期限：与工期相同。8.35.2签订合同招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件1.36.3终止招标发布终止招标公告的媒介为：福建招标与采购网(网址：www.fjbid.gov.cn)、xx市xx门户网站（www.fuzhou.gov.cn/glj/）2.38.3监管部门部门或机构名称：xx市晋安区交通局地址：xx市福新路琼河巷3号，电话：0591-836346743.40.1其他40.1.1投标人如发生以下情况之一的，将被取消中标资格并没收其投标保证金：（1）中标人不能按照招标文件规定提交履约担保的；（2）中标人在与业主签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的；（3）中标人在本工程投标过程有违法行为的；（4）法律法规规定的其它情况。40.1.2若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人依法重新招标。40.1.3本招标项目采用固定单价合同方式，竣工结算时，工程量按实计算。招标工程量清单勘误中标人自签订合同之日起28天内，应根据施工图纸对工程量清单进行核对，并上报监理清单勘误意见（与招标文件中工程量清单中数量、项目有出入部分的简要说明、报价书书面文件与电子文件）。监理审查后上报发包人。由发包人组织原工程量清单编制单位核对后上报xx市xx审批。经市局批复的工程量清单调整计入合同总价。若承包人在规定的日期内（以监理确认收到中标人清单勘误意见时间为准）未书面上报工程量清单勘误意见，则视为招标工程量清单无异议，不再作调整，但施工图设计文件中所涉及的工程量，中标人均必须完成。若按上述规定对工程量清单进行调整，则工程量增减部分的单价按合同条款10.4款计算。40.1.4根据《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见》（闽建建[2013]43号）规定：项目部施工管理人员存在下列情形之一的，变更后一年内不得参加工程项目投标活动：（一）因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的；（二）未按《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见》规定擅自变更或退场的。40.1.5投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关资质参与投标，否则按否决投标处理。40.1.6中标单位及其拟派出的项目部施工管理人员均应按相关文件文规定要进行备案登记，否则，由此造成的一切责任与后果由中标单位承担。第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件40.1.7根据《xx市财政局关于加强我市建筑服务业营改增后税源管理的补充通知》（榕财建[2017]94号），投标人须为在xx市注册成立的有独立法人资格并具有相应资质的公司,或在合同签订前在xx市成立具有法人资格的全资子公司，且授权该子公司负责工程价款结算并在xx五城区开具发票,实行一般计税方法计税。招标人必须与投标人及子公司签订三方协议，协议必须特别明确以下内容：（1）投标人授权子公司负责接收发包人依据合同所支付的全部价款，并缴纳与之有关的一切合法税、费。子公司向发包人开具增值税发票。（2）原合同项下投标人的全部权利和义务，由投标人和子公司共同行使和承担；三方协议签订前，投标人已经实际履行的原合同项下的权利义务，子公司均予以认可，并同意与投标人共同承担全部法律责任。40.1.8《xx市xx专养公路养护工程管理办法（2017年修订）》适用本工程。第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件第1节投标须知“投标须知”内容见《通用本》第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件投标须知内容修改表条款号原条款内容修改后的条款内容4.2.详见招标文件通用本不适用4.3详见招标文件通用本4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；（3）为本项目（标段）的监理人；（4）为本项目（标段）的代建人；（5）为本项目（标段）提供招标代理服务的；（6）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；（7）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；（8）被有关行政主管部门责令停业的；（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态的；（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行的；（11）企业法人、拟派出主要施工管理人员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案的；（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；（14）第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。15.1.1.详见招标文件通用本注：投标文件中不需要提交资格审查文件中的（2）《联合体协议书》、（5）《拟分包企业情况》、（11）《“类似工程业绩”情况表》。22.4.详见招标文件通用本不适用第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件评标办法和标准第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件第1节评标办法和标准数据表说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件评标办法和标准数据表项号条款号条款名称编列内容11.1评标委员会的组建1、评标委员会成员人数为 3人，其中招标人代表0人。24.1招标控制价及其组成和计算方法本招标项目工程预算造价组成和计算方法详见招标人提供的招标工程控制价文件。34.2K值取定本招标项目K值确定为8.2%44.3发包价及其组成和计算方法详见发包价计算表1、本工程招标控制价为1646113元，下浮K=8.2%，发包价为1526650元（其中暂列金15万元不下浮）。2、本招标项目只允许有一个且不得修改的报价，即发包价。任何有选择的报价将不予接受。56.1.9拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求1、项目负责人1人，具有园林专业中级或以上职称，并为投标人本企业在岗人员。拟派出项目经理须附上其职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目经理必须为独立投标人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；2、项目技术负责人1人，职称：中级或以上职称，专业：园林。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。3、在评标时仅对项目负责人和项目技术负责人进行评审。其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人需经招标人同意后变更，且每人每次向招标人交纳3万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳1万元违约金。第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件发包价计算表工程名称xx线“四好农村公路”绿化工程序号汇总内容预算价(元)发包价发包价计算方法1分部分项工程费12481211145775预算价×(1-K)2措施项目费59188572272.1+2.2+2.32.1安全文明施工费3527935279同预算价2.2其他总价措施费00预算价×(1-K)2.3其他措施费2390921948预算价×(1-K)3其它项目费150000150000同预算价3.1暂列金额150000150000　4规费40541372234.1+4.24.1劳保费3805734937综合人工预算价×14%×(1-K)4.2危险作业意外伤害保险费24842286(1+2)*0.19%5税金148263136425(1+2+4)*11%6合计164611315266501+2+3+4+5备注K=8.2%第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件评标办法和标准“评标办法和标准”见《通用本》第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件第1章合同条款及格式本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行个别调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的说明。第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件第1节合同协议书“合同协议书”内容见《通用本》第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件第1节通用合同条款“通用合同条款”内容见《通用本》第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件通用合同条款补正表序号条款号原通用合同条款内容删除、补充或修改后内容第29页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件第1节专用合同条款第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：待定；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工场地或附近实施与工程有关的工作提供满足办公条件的场所，包括永久占地和临时占地。1.1.3.9永久占地包括：依据设计图纸确定。1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：详见第7章第2节。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款约定。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发出后7天内；发包人向承包人提供图纸的数量：2套；发包人向承包人提供图纸的内容：与发包范围有关的设计图纸、设计变更、修改通知等。1.6.2图纸的错误细化为：承包人在收到发包人提供的图纸后，应认真阅读、审核设计图纸，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。承包人必须提受发包人、设计人和监理人共同商定的对图纸错误的更正与修改，并承担承包人应承担的合同义务。未经监理人书面批准，承包人不得对发包人提供的施工图纸的任何部分进行修改，否则视为承包人违约，将按16.2款有关规定处理。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：包括但不限于施工组织设计、进度计划、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案、应急方案等；承包人提供的文件的期限为：施工组织设计和进度计划承包人应在领取中标通知书之后7天内报送给监理人；其他文件应在发包人提出要求后7天内提交给监理人；承包人提供的文件的数量为：3套；承包人提供的文件的形式为：书面和电子文档；发包人审批承包人文件的期限：按通用条款约定。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：/。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：本项目施工现场；第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件发包人指定的接收人为：资料员。承包人接收文件的地点：本项目现场项目部；承包人指定的接收人为：本项目项目部人员。监理人接收文件的地点：本项目现场监理部；监理人指定的接收人为：本项目监理人。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单存在缺项、漏项的。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款执行。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案馆和行政质检监督部门要求的竣工图及竣工资料。承包人需要提交的竣工资料套数：6套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7日内。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质5套，电子扫描文档1套。（10）承包人应履行的其他义务：(1)承包人在履行合同期间应向工程所在地税务部门进行纳税，否则招标人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责。(2)第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件承包人用水用电可向相关部门申请，发包人将配合承包人，相关费用由承包人承担。(3)工程施工所需的所有设施、器械及施工期间的水、电费用等一切费用全部由承包人承担。承包人施工用水、用电应独立安装水、电表，施工用水、用电费用按自来水公司、电业局的收费标准由承包人自行缴纳。因承包人不按标准缴纳该费用，所造成工地停水、停电影响施工的，其责任由承包人负责。(4)与土方有关的测量应由承包人委托第三方具有资质的单位来测量，测量费由承包人承担。(5)施工过程中的卫生保洁及费用均由承包人负责。3.2项目负责人3.2.1项目负责人：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目负责人的授权范围如下：全权处理本项目一切事务。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少5日，每天必须不少于8小时在现场组织施工。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：处以30000元的罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担1000元/天的违约金。3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：若因工作需要或其他原因需要更换的，须事先征得招标人同意并更换同等或更高资历的人员，更换项目负责人处以3万元人民币的罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：更换项目负责人处以3万元人民币的罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款执行。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件处以1万元人民币的罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可方可离开。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以每人次1万元人民币的罚款。若因工作需要或其他原因需要更换的，须事先征得招标人同意并更换同等或更高资历的人员并不超过2人次，超过2人次的每人次支付违约金1万元人民币。。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以1万元人民币的罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.5分包3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：不允许分包。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：1.履约担保金额：为签约合同价的10%2.履约担保形式：银行保函或现金。3.提交时间：收到中标通知书之日起7天内，签订合同协议书之前提交。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，招标人将重新招标确定中标人。4.履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后无息退给承包人。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：。关于监理人的监理权限：。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。4.2监理人员第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；（2）；（3）。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：当中华人民共和国国家标准、行业标准、本地地方标准、投标文件的承诺或招标文件的规定之间存在差异时，应采用要求最为严格的标准。养护期满验收时，苗木应枝叶繁茂，不能出现部分枯枝部分存活的现象，否则视为苗木未成活。福建省公路管理局、市交通委、xx市xx、发包人有权进行定期或不定期进行抽检，并对抽检不合格的项目将按《xx市xx专养公路养护工程管理办法（2017年修订）》等有关规定进行处罚。关于工程奖项的约定：/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：根据《建筑法》第四十八条、《建设工程安全生产管理条例》第八条和第三十八条、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用规定》（建办[2005]89号）文的第三条、第四条和第六条的相关规定和要求，意外伤害保险、安全防护、文明施工措施费用列入建安工程造价。因此根据合同条款中的付款条件应支付的每笔进度款及结算款，已经包含了承包人为安全、文明施工、环境保护和临时设施要求而支出的“安全文明施工费”。6.1.9安全生产责任6.1.9.2承包人的安全责任：自开工之日起，到工程移交给业主使用之日结束。施工现场范围内如发生安全事故，承包人应负责进行妥善处理，承担全部责任及赔偿；7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误一天罚款3000元的违约金，逾期竣工违约金由发包人直接从工程款中扣抵，当总工期延误超过30天时，发包人有权没收承包人的履约担保并且发包人可单方面解除合同。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价款的10%，超过此限额，发包人可以终止合同，并由承包人承担由此造成的一切损失。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）烈度7度以上地震；（2）10级以上（不含10级）台风；（3）日雨量60㎜以上暴雨。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件对于工程所使用的种植土，为了确保本工程的工期进度及质量，中标人须提前安排种植土取土计划报知发包人与监理，包括把取土点报知监理人和发包人。承包人所选用的特选苗木及重要景点应符合招标文件的规定和投标承诺，到场时应连同发包人、监理人和设计人到场核验，特选苗木的规格、品种、分叉等级应经监理工程师和发包人书面确认后，方可采购进场，在此过程中发生的费用，由承包人承担，不另行计取。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：满足本项目施工需要。施工现场需要配备的试验设备：/。施工现场需要具备的其他试验条件：/。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：/10.变更10.1变更的范围10.1变更的范围关于变更的范围的约定：如发包人或监理人认为有必要时，可根据规定对本合同工程或其任何部分的结构形式、质量、等级或数量作出变更，为此，经发包人同意，监理人有权指令承包人进行下述变更、增加或取消：（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；（5）为完成工程需要追加的额外工作。(6)施工中发生工程设计变更，承包人应按照发包人认可的变更设计文件，无条件进行变更施工。承包人施工过程中对相关设计调整、种植苗木规格要求应严格按照设计要求进行施工，发包人有权对公路工程中需移植的苗木移植到本工程项目内。对因以上原因改动引起的工程量调整变更，承包人须无条件配合。增加：没有监理人变更指示，承包人不能进行任何工程变更。但若工程量的增减是因其施工图工程量超过或少于工程量清单中估算的数量而非监理人指示的结果，则不需变更指示。增加：变更的工程，应在监理人指示发出后最短时间内，且最迟不超过7第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件天内并在变更的工程(取消了的工程除外)开始实施之前，发出下列通知：(1)由承包人将其要求增加付款或变更单价或总额价的意向通知监理人；(2)由监理人将其变更单价或总额价的意向通知承包人。若无上述(1)或(2)所述的通知，不考虑按第10.4.2款的规定对单价或总额价予以作价或重新定价。招标工程量清单勘误中标人自签订合同之日起28天内，应根据施工图纸对工程量清单进行核对，并上报监理清单勘误意见（与招标文件中工程量清单中数量、项目有出入部分的简要说明、报价书书面文件与电子文件）。监理审查后上报发包人。由发包人组织原工程量清单编制单位核对后上报xx市xx审批。经市局批复的工程量清单调整计入合同总价。若承包人在规定的日期内（以监理确认收到中标人清单勘误意见时间为准）未书面上报工程量清单勘误意见，则视为招标工程量清单无异议，不再作调整，但施工图设计文件中所涉及的工程量，中标人均必须完成。若按上述规定对工程量清单进行调整，则工程量增减部分的单价按合同条款10.4款计算。上述变更均不应使本合同作废或无效。增加10.3.4款变更管理办法承包人、监理人、发包人必须按照《xxxx养护工程设计变更管理暂行规定》等规定、要求、程序进行工程变更。工程实施过程中，监理人、发包人如有需要根据项目实际特点制定详细的变更管理办法、流程，承包人、监理人、发包人必须执行。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:①根据招标文件、招标阶段确认的工程量清单、设计变更通知单、工程现场签证单及竣工图纸等资料，按照本招标文件有关编制工程预算造价(最高控制价)的有关规定计算工程数量增减以及工程项目增减。②工程量变更价款按下列方法调整：a控制价中已有适用于增减项目的价格，按控制价已有的价格乘以（1－本工程K值）进行计算；b控制价中只有类似于增减项目的价格，可以参照类似项目价格乘以（1－本工程K值）进行计算；c控制价未包含的项目(有定额项目的)，综合单价按编制本工程控制价采用的定额及信息价计价后乘以(1－本工程K值)进行计算；d若无相应的定额子目或材料价格时，由承包人与发包人提出适当变更价格，报xx市xx审核后执行；e措施项目清单中的安全文明施工费、优质工程增加费根据工程量增减情况按实调整。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件10.4.2变更估价程序通用本条款修改为：变更程序应按《xx市xx专养公路养护工程管理办法》有关规定执行。未经变更申请单审批确定方案或未及时上报变更申请单的变更以及工程变更发生后承包人未按规定时间上报变更费用的，若为增加费用的项目，则视为承包人自动放弃增加变更费用的权利，承包人日后也不得再对此项变更的费用提出要求；若为减少费用的项目，发包人有权直接核减数量及相应金额，承包人应无条件认同，同时发包人可对承包人按核减金额进行追加处罚。所有工程变更项目确认和变更费用以xx市xx的审定结果为准。本项目变更采用除外包干（或除外不包干）方式，具体包干项目由发包人与承包人在工程量清单说明中予以明确。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款约定。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款约定。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。10.7暂估价本工程不设暂估价。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：/10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：无。11.价格调整11.1市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：/。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：1、若施工期间内市场价格波动超出一定幅度时，合同约定的价格调整办法：12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：本工程采用固定单价合同方式。除价格条款约定的情形外，合同中单价在合同实施期间不因市场价格变化和政策性原因的调整而变动2、总价合同。总价包含的风险范围：。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：具体详见招标人提供的招标控制价编制依据。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按月计量，承包人应于每月25日向监理人递交当月完成的工程量和进度报表。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：按通用合同条款约定。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款约定。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款约定。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款约定。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款约定。（2）发包人支付进度款的期限：①承包人应于每个月第一星期按月报送本月计划完成工程量。②按月支付工程进度款，即根据监理和项目招标人审核确认并签章的工程建设进度，按当期实际完成合格工程量的70%拨付工程进度款，在竣工验收合格并结算审计后付至结算审计价的85%（注：若结算审计价超过合同价的，业主单位应详细提供增加造价项目清单和对应的增项审批手续），工程档案和资产移交保管后付至结算审计价的95%，预留结算审计价的5%工程款作为工程质量保修金，待缺陷责任期满后结清。质量保证（保修）金返还后，施工企业仍应按有关法律法规及合同约定承担保修义务。经过审查批准后的变更，由承包人编制预算，报监理人及发包人初审，并按《xxxx养护工程变更管理暂行规定》（本办法在施工期间有修订的按修订后办法执行）等规定按权限对变更材料进行审核，审核后金额按工程进度款支付办法与进度款同期支付。进度付款涉及市、县（区）政府补助资金的，补助资金未拨付到业主单位时，业主不垫付资金。如投标人递交投标文件，则视为投标人理解并接受发包人不垫付资金所可能产生的风险。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。12.4.6支付分解表的编制第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：《xx市xx专养公路养护工程管理办法（2017年修订）》有关规定执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用,并且由发包人向承包人按合同总造价的1%支付违约金。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，并且由承包人向发包人按合同总造价的1%支付违约金。验收：监理人审查后认为已具备验收条件的，应在收到验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。工程验收按《xx市xx专养公路养护工程管理办法（2017年修订）》有关规定执行，验收合格后印发《竣工验收会议纪要》。经验收合格工程的实际竣工日期，以竣工验收会议纪要写明的竣工日期为准。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：/（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：20个工作日。竣工结算申请单应包括的内容：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：承包人将完整的结算资料送交由监理人、发包人初审；初审结束后送发包人委托的第三方进行结算审核，最终需由xx市xx批复。发包人完成竣工付款的期限：按闽财建[2007]157号规定时限。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：三份。承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书签发后28天内。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。（3）经监理人和承包人双方同意的最后结帐单，经过发包人审核完成后得出的总金额方能被确认为代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项，即为最后结帐单中的总金额。（4）工程项目实施过程或完工后省、市交通公路部门对项目抽检产生的奖罚在最终结清。审核时按以下规定核定：因工程质量、安全等问题致项目被处罚金或核减补助金的，除由承包人承担相应的罚金或被扣补助金外，发包人将追加相应金额的50%处罚。上级对本项目工程质量、安全等方面的专项奖励，发包人将于奖励经费到位于予以拨付。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期自实际竣工日期起计算,园林建筑工程为24个月，绿化养护为6个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：竣工结算价款的5%作为工程质量保修金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）5%的工程款；（3）其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：在整个工程缺陷责任期满时，且经福建省公路管理局抽验合格后，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同xx市xx、承包人及相关参建单位按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任，如无异议，监理人签发质量保证金支付证书，签发后21天，发包人将质量保证金退还给承包人。在约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。承包人不得委托第三方完成。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：工程竣工验收合格之日起并按《建设工程质量管理条例》规定执行，园林建筑工程为24个月，园林绿化养护期为6个月。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。16.违约16.1发包人违约第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：/。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：/。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：除通用合同条款约定外，还包括不可抗力为烈度7度以上地震、10级以上（不含10级）台风、日雨量60㎜以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府部门公告不允许施工的日期。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。18.3其他保险关于其他保险的约定：/。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1种方式解决：（1）向xx仲裁委员会申请仲裁；第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件（2）向工程所在地人民法院起诉。21补充条款21.1养护期限和责任21.1.1养护期为：6个月（含100%苗木保活），从工程竣工验收合格之日起算。工程竣工验收合格后转入养护期，在养护期内，承包人应认真做好养护期的修剪、拔草、松土、施肥、除病虫害、补苗、扶正、卫生保洁等各方面工作应符合福建省有关标准，发包人或监理每个月月中与月底检查2次，任何一项不合格都将被以单项单次500元至10000元进行扣罚款，另外甲方平时随时抽查，发现问题通知整改，承包人未及时整改到位的，将按1000元至30000元进行扣款。21.1.2养护责任期为：工程竣工验收合格后转入养护期，在养护期内，由承包人对绿地按相关规范进行管理，进行浇水、施肥、除草、修剪、补植、打草、松土、病虫害防治、清除垃圾、绿地保护、保洁等养护工作，项目经理部必须保留1名施工员直至养护期结束，每4亩必须配备1个日常养护人员，苗木在养护期内死亡的由承包人无偿负责补种且补种的苗木养护期顺延。21.1.3在工程未正式移交给业主前，工程施工及养护期苗木被盗及各种原因造成苗木及公园设施的损坏，其责任皆由承包人自负。21.1.4施工过程中，承包人应保护市政道路、电缆及各种管线免受破坏，对必须开挖破坏的部分应及时汇报并作相应防护措施，一切修复及赔偿费用由承包人承担。21.1.5在工程施工过程中，发包人有权增加或减少部分施工项目，承包人必须无条件执行。21.1.6本工程为养护工程项目，施工期间采取半幅或局部封闭施工，施工期间到交工验收前仍要保证交通正常运行，施工期间到交工验收前施工作业区域交通维护由承包人承担。21.2承包人应按照项目所在地有关建立农民工工资保证金制度，确保农民工按时、足额领到工资的相关文件要求，建立农民工工资保障金制度，并按规定预存相应足额农民工工资应急支付保障金。在工程施工期间不得以任何形式拖欠工人工资，否则，发包人为确保工程顺利施工，有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。21.3施工过程中由于承包人未按相应技术规范和施工方案进行施工，对周边建筑物或构筑物造成损害的，由承包人承担相应责任。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件21.4应当认为在正式提交投标书前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文件中。21.5若因特殊原因，造成部分工程停建、缓建或规模减小，则工程量按照实际完成量计算，发包人不另外承担违约责任。21.6承包人对施工现场的园林绿化负有保护责任，因施工活动损害园林绿化的，施工单位应负责恢复或赔偿。不得在公共绿地和风景林地内倾倒建筑垃圾和工程渣土、采石、挖土、破坏城市园林设施和其他有害绿地的行为。承包人应当遵守环境保护有关规定，采取一切有效措施消除和控制施工过程产生的粉尘、废气、污水和噪声污染。21.7承包人的本项目经理部工程收入依法在xx地区缴纳相关税费。根据《xx市财政局关于加强我市建筑服务业营改增后税源管理的补充通知》（榕财建[2017]94号），承包人须为在xx市注册成立的有独立法人资格并具有相应资质的公司,或在合同签订前在xx市成立具有法人资格的全资子公司，且授权该子公司负责工程价款结算并在xx五城区开具发票,实行一般计税方法计税。发包人必须与承包人及子公司签订三方协议，协议必须特别明确以下内容：（1）承包人授权子公司负责接收发包人依据合同所支付的全部价款，并缴纳与之有关的一切合法税、费。子公司向发包人开具增值税发票。（2）原合同项下承包人的全部权利和义务，由承包人和子公司共同行使和承担；三方协议签订前，承包人已经实际履行的原合同项下的权利义务，子公司均予以认可，并同意与承包人共同承担全部法律责任。21.8其他相关技术要求：严格绿化技术规范执行，同时满足以下要求。（1）绿化用地需整平、整顺并做好排水处理，经检验合格后才能施工种植。（2）苗木规格质量应符合设计要求和规范标准，苗木应生长良好，无病虫害，苗木应为实生苗，不准采用高压苗或扦插苗。苗木质量均要求苗木健壮，不徒长，主干端直，无病虫害，无机械损伤，分枝点以上枝叶疏剪适度（某些须保留全冠的乔灌木必须全冠栽植），土球完好无破损、无松动（业主不接受拼接土球的苗木），一般乔木分枝点高度应在3米以上；胸径18CM以上的苗木前应保留有骨架，分枝点以上枝叶疏剪适度，土球直径不小于80CM。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件（3）挖掘苗木时，按土球规格切断根系，保留土球呈圆球状，土球下部直径可略小于上部，偏差不超过15-20CM（根据土球直径大小考虑）。（4）大树在装运过程中，应将树冠捆拢，并应固定树干，防止损伤树皮，不得损坏土球（或土台）。用吊车吊运时一定选用起吊、装载能力大于树重的机车和适合现场使用的起重机类型；苗木运抵现场时土球应完整、不松散，大树土球需要用草绳、编制袋或钢丝网捆扎。（5）种植穴为基本正方形或圆形，要求上下一样大，穴底平整，大小符合设计要求；大树移植半个月前对树穴土进行杀菌、除虫处理（如用50％托布津或50％多菌灵粉剂拌土杀菌，用50％面威颗粒剂拌土杀虫等）。（6）种植前应按规范要求进行客土，填入优质种植土，并按要求施足有机基肥。（7）行道树种植应在一条线上，保持直立，不得倾斜，并注意树木观赏面的合理朝向；遇有障碍物不能按原定设计株距种植时，应与设计单位取得联系，进行适当调整。（8）种植时可酌情采取树冠喷雾，树干保湿，喷施抗蒸腾剂和树根喷布生根激素等措施，以提高成活率；乔木树干应采取包裹措施；绕树干草绳粗度不得小于1.5CM，草绳从苗木的近地面开始绕起至树干高度的1/2-2/3，草绳一道紧挨一道，不留空隙；缠绕松紧适度。（9）提高苗木的成活率，胸径12CM以上的苗木种植后，原则上应立即设立支撑架（胸径15CM以上四角松木架式，其余采用三角竹架式）。支撑架高170CM，支撑架入土30-40CM，牢固结实，外形美观；固定树干处，必须有软质衬垫物，防止损伤树皮。胸径12CM以下的苗木可酌情采用其它灵活的支撑形式，但架材、架式都必须结实、安全、整齐、美观。具体详见施工图说明。（10）草皮要求长势良好，纯净无杂草、无病虫害；草皮铺设要求密铺，两两草皮间的间隙不大于2cm，初步验收时草皮已恢复生长，无病、死块；交工验收时草皮长势良好，整体整齐美观，覆盖满整个草坪，无裸露块。（11）苗木种植后在施工养护期要按规范认真进行浇水、喷水、施肥、松土、锄草、病虫害防治等各项工作，确保苗木生长健壮，同时保持绿地整洁无杂草、垃圾。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件21.9承包人未能按照发包人书面通知要求完成修缮任务累计达三次的，发包人将终止本合同并没收工程履约保证金，同时发包人将承包人不履行合同的情况报建设主管部门备案，并有权拒绝该承包人一年内参加发包人其他工程项目的投标。21.10双方认为需要明确的其他事项。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件合同附件“合同附件”内容见《通用本》廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同格式如下：（本格式由中标人使用，投标时不需填写）第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件A、廉政合同（本附件投标人投标时不须提交）根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）的项目法人（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。1.发包人和承包人双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。（2）严格执行（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。（4）监理健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对反纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2.发包人的义务（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活的、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事于发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活的和安排个人施工队伍。3.承包人的义务（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用，（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具盒高档办公用品等，4.违约责任（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）承包人以及工作人员违反本合同第1、3第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7.本合同作为（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人法定代表人或或其委托代理人：（签字）其委托代理人：（签字）年月日年月日发包人监督单位：（全称）（盖章）承包人监督单位：（全称）（盖章）第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件B、安全生产合同（本附件投标人投标时不须提交）为在（项目名称）施工合同的施工过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：1.发包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）按照“安全第一、预防为主”坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批、同时施工，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。2.承包人职责（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，监理健全各项安全绳的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（4）承包人在任何时候都应采取合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。3.违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效，全部工程竣工验收后失效。5.本合同正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人法定代表人或或其委托代理人：（签字）其委托代理人：（签字）年月日年月日第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件C、质量责任合同书（本附件投标人投标时不须提交）根据国务院《建设工程质量管理条例》、交通部《公路工程质量管理办法》、《公路建设市场管理办法》，为保证公路养护工程质量，本项目发包人（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特签订工程质量责任合同。第一条质量目标本合同段工程的质量目标为合格工程，合同实施期间无发生重大质量事故。第二条甲乙双方的权利与义务1、严格遵守国家有关法律法规及交通部的有关规定。2、严格执行本合同段工程施工合同文件，自觉按合同办事。3、双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。4、发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。5、发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第三条甲方的义务1、甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。2、甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。3、甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。4、甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。第四条乙方的义务1、乙方应建立健全工程质量保证体系。落实工程质量安全管理“五项制度”和“一月一督查、一季一分析”制度。2、乙方经手本合同段工程施工及其管理的人员，对工程施工质量依法终身负责，明确施工及其管理人员对工程质量管理权力和责任，层层建立责任制。3、不得转包或违法分包所承揽的本工程项目的施工任务。4、乙方必须严格履行施工合同，承诺的主要人员及时到位。主要人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同意方能更换。5、乙方必须按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。6、乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。7、乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。8、乙方与甲方之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存，施工技术资料应真实、完整。9、乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。第五条违约责任第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件甲方或乙方违反本合同，按照相关规定进行处理，同时给予相应的处罚；造成质量事故的，按交通部有关规定进行处理；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给对方造成损失的，应予以赔偿。第六条本合同作为工程施工合同附件，与施工合同具有同等的法律效力。第七条本合同正本一式四份合同双方各执贰份。由双方法定代表人签署并加盖公章后生效。甲   方：乙   方：法定代表：法定代表：经办人（签字）：经办人（签字）：日期：年月日第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件第1章工程量清单及计价第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件第1节工程量清单一、说明1、本招标工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。2、本招标工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。3、本招标工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见本招标工程量清单中的“总说明”。5、本招标工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。二、本招标工程量清单本招标工程量清单由招标人另册提供，其中：暂列金额：150000元。专业工程暂估价：/。甲供材料费：/。单独发包的专业工程为/，造价暂估/元。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件第1节招标控制价一、说明1、本招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。2、本招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。二、本招标项目招标控制价1、本招标项目的“招标控制价”由招标人另册提供。2、本招标项目招标控制价1646113元（大写金额：人民币壹佰陆拾肆万陆仟壹佰壹拾叁元）。其中：序号单位工程名称分部分项工程费措施项目费其他项目费规费税金合计1园林建筑详见清单控制价2绿化种植3、本招标项目招标控制价相关信息：（1）计取的风险包干系数：/。（2）单独发包专业工程的总承包服务费费率：/。（3）甲供材料的总承包服务费费率：/。（4）工程排污费取费标准：暂不计算。（5）劳保费用按《闽建筑[2016]33号》按14%计算。（6）价格调节基金费率：/。（7）税率：11%。（8）危险作业意外伤害保险费费率：0.19%。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件（9）大型机械设备检测费用：/。（10）图纸：xx路信公路设计有限公司设计的《xx线“四好农村公路”绿化工程》施工图设计文件；（10）计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；（11）消耗量定额：《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省园林绿化工程消耗量定额》（FJYD-501-2005）；（12）费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2016版）；（13）人工费：按《福建省住房和城乡建设厅关于调整建设工程人工预算单价的通知》（闽建筑函〔2013〕92号）、《关于调整房屋建筑工程模板人工预算单价的通知》（闽建筑函〔2014〕156号）执行；（14）材料费：参照xx市2017年4月信息价、苗木价格参照2017年第一季度xx市园林绿化工程苗木预算价格，并结合工程所在地区地材材料价格询价进行编制；（15）机械台班：参照福建省2016年4季度机械台班单价。（16）其它说明：1)弯道景观中挡土墙高度按1m考虑；2)弯道景观中挡土墙中泄水管规格及材质按φ13塑料硬管考虑；3)弯道景观中花池二垫层混凝土标号按C15考虑；4)弯道景观中花池二砖砌体砖材质按实心标准砖考虑；5)弯道景观中花池三面层100*300*200~400黄木纹材质按花岗岩考虑；6)弯道景观中路牙石规格按平面图考虑；7)弯道景观中四角亭钢管柱除锈、油漆做法按喷河砂、环氧富锌漆1道、环氧云铁中间漆两道、聚氨酯漆1道考虑；8)中国石都景观木平台油漆具体做法按满刮腻子地板漆三遍考虑；第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件1)中国石都景观木栏杆油漆做法按调和漆考虑；2)苗木种植养护期为6个月考虑；3)填方材质按普通土考虑；4)余土外运运距按5km考虑;5)汽车运水灌洒，运距3km考虑；14）金属构件运距按10km考虑。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件投标报价一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：(1)本招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；(2)现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；(3)国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；(4)企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；(5)建设工程设计文件及相关资料；(6)施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；(7)与建设项目相关的标准、规范等技术资料；(8)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；(9)其他的相关资料。二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。风险费用应包括在综合单价中。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。六、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。七、凡招标人要求工期提前或工程质量达到优良的，投标人可在报价中的增加提前竣工措施费和优良工程增加费。八、不可竞争费用（费率）应严格执行有关标准，不得降低标准进行竞标。九、投标报价的劳保费用按《闽建筑[2016]33号》，按照人工费的14%调整计算，签订工程施工合同按核定的取费类别计取劳保费用。十、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定，电子文件的内容应与文本文件的内容一致（含项目顺序列项、项目编码等均应一一对应）。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件第1节工程量清单与计价表格式“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件第1章招标图纸第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件第1节招标图纸目录第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件招标图纸目录（格式）项目名称：xx线“四好农村公路”绿化工程设计单位：xx路信公路设计有限公司序号图名图号版本出图日期备注//////第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件第1节招标图纸“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件第1章技术标准和要求第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件第1节招标项目概况和说明（一）工程建设地点的现场自然条件详见图纸（二）工程建设地点的现场施工条件详见图纸（三）招标项目说明详见招标公告第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件第1节工程建设技术标准（一）工程建设标准强制性条文依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：1.《工程测量规范》GB50026-20072.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-20023.《建筑桩基技术规范》JGJ94-20084.《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-20125.《建筑地基处理技术规范》JGJ79-20126.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-20117.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-20108.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20159.《混凝土质量控制标准》GB50164-201110.《砌体工程施工质量及验收规范》GB50203-201111.《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-201212.《屋面工程质量验收规范》GB50207-201213.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-200114.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-200215.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-200216.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-200217.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-200218.《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-201319.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-201320.《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-201421.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-200122.《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-201123.《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-201024.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件1.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-20112.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-20123.《道路工程术语标准》GBJ124-884.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-965.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-20126.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20087.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20158.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-20089.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-200810.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-200811.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-201412.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-200613.《混凝土质量控制标准》GB50164-201114.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-200815.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T13-119-201016.《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-200917.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-201118.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-201219.《城市绿化和园林绿地植物材料---木本苗》CJ/T3420.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-201221.《市政工程施工组织设计规范》GB/T50903-201322.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011……如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件（一）招标项目使用的其他工程建设技术标准除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：满足图纸要求（二）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：满足图纸要求第1节第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件施工现场管理要求（一）现场安全防护设施要求（二）水土保持与环境要求（三）文明施工要求（四）施工机具进场要求第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件第1节招标人对工程主要材料设备的要求（一）技术要求（二）质量要求第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件（一）参考品牌主要材料设备参考品牌明细表序号材料设备名称规格、型号、技术参数质量等级参考品牌备注品牌1品牌2品牌3////////说明：1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件第1节招标人自行采购的材料设备具体内容详见本招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件其他要求签订建设工程施工合同时，按《福建省建筑施工企业劳保费用取费类别核定卡》核定中标人的取费类别计取劳保费用，并调整签约合同价。中标人应出示《福建省建筑施工企业劳保费用取费类别核定卡》，否则，不得计取劳保费用。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件第1章投标文件格式注：本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件第1节资格审查文件1、投标人应按招标文件《通用本》第八章第1节规定的格式和内容编写“资格审查文件”：（1）其中资格审查申请函附表2《联合体协议书》、附表5《拟分包企业情况》、附表11《“类似工程业绩”情况表（如有时）》不适用，予以取消。（2）其中资格审查文件中《投标人基本情况表》、《拟派出项目负责人简要情况表》、《项目部施工管理人员到位承诺书》修改附后2、招标人要求投标人提供的其他资料：/。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件一、投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目负责人营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。投标人：(盖投标人单位公章)注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加单位公章。2.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照（副本）的复印件，以上复印件均应加盖单位公章。3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。4、未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件六、拟派出项目负责人简要情况表姓名身份证号码职称职称专业性别职务联系电话最高学历毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人名称投标人：(盖投标人单位公章)注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。2、项目负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件八、项目部施工管理人员到位承诺书（招标人名称）：本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现承诺：我单位在（项目名称及标段）中标后，按照投标文件的承诺派出项目部施工管理人员，若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；2、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人需经招标人同意后变更，且每人每次向招标人交纳万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳万元违约金。投标人：（盖投标人单位公章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）注：本承诺书的违约金应按照“评标办法和标准数据表”的要求填入具体金额。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件第2节商务文件1、投标人应按招标文件《通用本》第八章第2节规定的格式和内容编写“商务文件”。（1）“一、投标函”和“二、《投标函附录》”做如下修改（格式附后）（2）本项目投标造价文件不要求造价人员签署，不要求投标人提供造价人员执业（从业）资格证书复印件，删除“四、签署投标造价文件的造价人员执业（从业）资格证书复印件”。2、招标人要求投标人提供的其他资料：/。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件《投标函》和《投标函附录》格式如下：一、投标函（招标人名称）：1．我方已仔细研究了（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥元）的投标总报价，工期个日历天（其中各关键节点的工期要求为），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到标准。2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥元）。4．如我方中标：（1）我方将派出（项目负责人姓名）为本项目的项目负责人。（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（6）我方承诺按月足额支付工人工资。5.我方须为在xx市注册成立的有独立法人资格并具有相应资质的公司,或在合同签订前在xx市成立具有法人资格的全资子公司，且授权该子公司负责工程价款结算并在xx五城区开具发票,实行一般计税方法计税。招标人必须与我方及子公司签订三方协议，协议必须特别明确以下内容：（1）我方授权子公司负责接收发包人依据合同所支付的全部价款，并缴纳与之有关的一切合法税、费。子公司向招标人开具增值税发票。（2）原合同项下我方的全部权利和义务，由我方和子公司共同行使和承担；三方协议签订前，我方已经实际履行的原合同项下的权利义务，子公司均予以认可，并同意与我方共同承担全部法律责任。6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假骗取中标进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形；第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件7．（其他补充说明）。投标人：（盖投标单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）地址：电话：传真：邮政编码：年月日第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件投标函附录序号项目内容合同条款号约定内容备注1缺陷责任期15.2园林建筑工程为24个月绿化养护为6个月2承包人履约担保金额3.7为签约合同价的10％3分包3.5不允许分包4逾期竣工违约金7.5.2（1）逾期竣工违约金的计算方法：总工期每延误一天违约金为人民币3000元。违约金由发包人从承包人的工程款中抵扣。5逾期竣工违约金最高限额7.5.2（2）逾期竣工违约金的最高限额:合同金额的10%。6预付款额度12.2.1预付款额度：为签约合同价的/％7预付款保函金额12.2.2预付款保函金额：为签约合同价的/％8质量保证金扣留百分比15.3.2质量保证金的扣留方式：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。9质量保证金额度15.3关于是否扣留质量保证金的约定：竣工结算价款的5%作为工程质量保修金。…………………投标人：（盖投标单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件第3节技术文件1.当招标文件明确规定投标人应提交技术文件时，投标人应按招标文件“投标须知”第15.3款的要求和《通用本》第八章第3节规定的格式编制技术文件。2.本项目不要求投标人提交技术文件。第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件通用本补正数据表序号条款号原通用本内容补正后内容《通用本》中第3章第2节“评标办法和标准”的“在合理造价区间随机抽取中标人办法”部分内容做如下修改外，其余内容详见《通用本》1.第5.2.5.2.采用电子招投标的项目，评标前，招标人应事先提供不少于三份的纸质招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件），供评标专家现场查阅。评标委员会认真核对评标系统的评标参数是否与招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。本项目不适用2.第5.3.5.3.应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，在评标前，招标人或其招标代理机构应当通过评价系统查询并记录投标人的企业季度信用得分。评标时，评标委员会应对查询记录结果进行复核并签字确认。对评价系统无法查询到企业信息的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的当期行业季度平均分确定。当行业季度平均分低于60分的，以60分计取。本项目不适用3.第6.1.76.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；本项目不适用4.第6.1.86.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；本项目不适用5.第6.1.126.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；本项目不适用第94页 xx线“四好农村公路”绿化工程招标文件1.第8.2.8.2.招标人公开随机抽取其中三个号码，第一号码对应的投标人为第三中标候选人，第二号码对应的投标人为第二中标候选人，第三号码对应的投标人为第一中标候选人。原条款修改为：8.2.招标人公开随机抽取其中一个号码，抽出的第一个号码对应的投标人为第一中标候选人。2.第9.1.（7）条（7）公开随机抽取三个号码情况；原条款修改为：（7）公开随机抽取一个号码情况；3.第9.4.9.4.采用电子招投标的项目，评标结束后，评标委员会成员应按规定对评标系统打印生成的评标报告审查后签字确认。本项目不适用说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。第94页'